装饰装修合同纠纷 （2021）豫15民再30号

原、被告签订的装修合同系有效合同，双方当事人应当按照合同约定履行各自的合同义务。被告未完全按照合同约定的付款时间支付工程款，已构成违约，依法应当承担相应的违约责任。对原告请求被告支付拖欠的工程款28422元的诉请，依法予以支持。原告请求被告支付拖欠工程款的利息，虽不符合合同约定的违约责任方式，但比合同约定的违约责任方式为轻，对原告的该项利息请求亦依法予以支持。原告未按照合同约定的工期完工，亦构成违约，依法亦应承担相应的违约责任。对被告余洋反诉请求原告支付延误工期违约金的诉请，依法予以支持。关于延误工期的时间，被告余洋主张到2017年8月26日。双方在工程完工后曾进行过验收，但验收单在原告方保存，诉讼中原告并未提交该验收单，因此，依法采信被告的主张。关于被告余洋反诉请求原告支付墙壁裂缝破损、木地板踢脚线损坏、橱柜破损、门锁更换维修及后期维护费18000元及利息损失（自2017年9月起按人民银行同期贷款利率计算至结清欠款之日止）的诉请，因其证据不足，对该诉请，依法不予支持。关于被告余洋反诉请求原告按最初合同拟定品牌美度唯奇更换橱柜、衣柜、书柜、鞋柜等，全屋开关插座更换成合同约定的香槟金的诉

原、被告签订的装修合同系有效合同，双方当事人应当按照合同约定履行各自的合同义务。被告未完全按照合同约定的付款时间支付工程款，已构成违约，依法应当承担相应的违约责任。对原告请求被告支付拖欠的工程款28422元的诉请，依法予以支持。原告请求被告支付拖欠工程款的利息，虽不符合合同约定的违约责任方式，但比合同约定的违约责任方式为轻，对原告的该项利息请求亦依法予以支持。原告未按照合同约定的工期完工，亦构成违约，依法亦应承担相应的违约责任。对被告余洋反诉请求原告支付延误工期违约金的诉请，依法予以支持。关于延误工期的时间，被告余洋主张到2017年8月26日。双方在工程完工后曾进行过验收，但验收单在原告方保存

河南省信阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫15民再30号再审申请人(一审被告、反诉原告、二审上诉人):余洋，男，1978年12月26日出生，汉族，住河南省信阳市浉河区。再审申请人(一审被告、二审上诉人):李苏，女，1982年3月11日出生，回族，住址同上，系余洋之妻。委托诉讼代理人：余洋，男，1978年12月26日出生，汉族，住河南省信阳市浉河区。被申请人（一审原告、反诉被告、二审上……