建设工程施工合同纠纷 （2018）鄂2825民初1124号

原、被告之间签订的施工合同违反法律禁止性规定，依法确定无效，但原、被告之间在施工过程中形成权利义务关系，该关系受到法律约束。 本案中，原、被告就挡土墙工程价款、停工损失费用、建筑设备租金存在意见分歧，应按依法鉴定的工程量价款数额（停工期间设备、设施租金损失106290.72元，5#楼、6#楼挡土墙工程款65241.56元，共计171532.28元）予以认定。 原告提出的停工损失费、建筑设备租金、挡土墙工程款系被告对工程主体设计变更引起的，被告应当承担该期间原告的停工损失费、建筑设备租金费用及挡土墙工程款。 故，对原告要求被告支付停工期间设备、设施租金损失106290.72元，5#楼、6#楼挡土墙工程款65241.56元的诉讼请求，证据充分，事实清楚，本院予以支持。 被告认为原告的起诉超过诉讼时效，因原告此前提起诉讼将诉讼时效予以中断，加之被告认为原告的起诉属于“一事不再理”，于法无据，故被告辩称原告的起诉超过诉讼时效及原告的起诉属于“一事不再理”的理由不成立，该请求本院不予支持。 被告反诉原告支付的工业用电电费，该工业用电已在（2012）鄂宣恩民初字第01364号生效裁判文书中予以认定

宣恩县珠山建筑工程有限公司与恩施州锦程房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

湖北省宣恩县人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂2825民初1124号原告（反诉被告）：宣恩县珠山建筑工程有限公司（以下简称“珠山建筑公司”），住所地宣恩县珠山镇工农街101号，统一社会信用代码91422825183260912C。 法定代表人，孙丽瑛，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘伟，湖北雄视律师事务所律师，代理权限为特别授权。 被告（反诉原告）：恩施州锦程房地产开发有限责任公司（以下简……