建设工程合同纠纷 (2018)鲁1526民初3534号

案号
(2018)鲁1526民初3534号
法院
山东省高唐县人民法院
案由
建设工程合同纠纷
年份
2019
地域
山东省高唐县
裁判日期
2019-03-18

裁判要旨

原被告签订的合同虽被认定为无效合同,但被告已实际施工该工程,原告应按约定的施工进度支付工程款。 在施工过程中,因原告没有按照约定支付款项,被告拖欠工人工资无法组织施工于2015年8月3日停止施工并无不当。 原告要求被告赔偿因被告擅自停工减少的奖励资金600万元及利息的诉讼请求,无事实及法律依据,本院不予支持。 原告与山东誉远建设工程有限公司签订建设工程施工合同,工程内容增加了北区7号B段商住楼,致使工程总价款增加,并非因为合同无效造成,因此,原告要求被告赔偿多支出的工程款200万元及利息的诉讼请求,无法律依据,本院不予支持。 综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第六十四条之规定,判决如下:驳回原告高唐县京城置业有限责任公司的诉讼请求。 案件受理费33900元,保全费5000元,共计38900元,由原告高唐县京城置业有限责任公司负担。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于山东省聊城市中级人民法院。 审判员  潘圣慧二〇一九年三月十八日书记员  魏琳琳

摘要

高唐县京城置业有限责任公司与山东聊城昌岳建筑工程有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

山东省高唐县人民法院民 事 判 决 书(2018)鲁1526民初3534号原告高唐县京城置业有限责任公司,住所地山东省高唐县杨屯镇人民政府行政服务中心二楼。 法定代表人高加刚,公司经理。 委托诉讼代理人陈旭峰,山东鲁泉律师事务所律师。 被告山东聊城昌岳建筑工程有限公司,住所地山东省聊城市东昌府区凤凰工业园纬一路曹翠城三期C8幢SP8-11号。 法定代表人颜丙涛,公司总经理。 委托诉讼代理人潘爱芹,……