建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁15民终871号

原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签订的《建设工程施工合同》系双方自愿达成，其中除专用条款第九条第一项关于工期延误违约金的约定过高、专用条款第二十二条关于上访违约金的约定和专用条款第二十八条第五项的约定因显失公平从而致约定无效外，双方本应按照该合同的其他约定自觉履行合同义务。2015年7月29日，原告（反诉被告）完成涉案工程的正负零及正负零以上的部分涉案工程，此时，按照合同约定被告（反诉原告）应向原告（反诉被告）支付工程款数额为9712036.12元×10%=971203.61元，但被告（反诉被告）没有按照合同约定支付上述款项，原告（反诉被告）因拖欠工人工资无法组织施工于2015年8月3日停止施工并无不当，截至2015年8月14日止，被告（反诉原告）仅向原告（反诉被告）支付工程款672286.12元。至此，按照合同约定被告（反诉原告）尚欠原告（反诉被告）298917.49元工程款没有支付，被告（反诉原告）已构成违约。被告（反诉原告）的违约行为致使该合同目的无法实现，原告（反诉被告）要求解除合同，被告对解除合同也没有异议。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款的规定“当事人协商一致

山东聊城昌岳建筑有限公司、高唐县京城置业有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

山东省聊城市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)鲁15民终871号上诉人（原审原告）：山东聊城昌岳建筑有限公司，住所地：聊城市东昌府区凤凰工业园纬一路翡翠城******。法定代表人：颜丙涛，总经理。委托诉讼代理人：白广勇，男，1976年1月1日出生，汉族，系该公司员工，住。委托诉讼代理人：赵义飞，山东普新律师事务所律师。上诉人（原审被告）：高唐县京城置业有限责任公司，住所地：高，住所地：高唐……