建设工程合同纠纷 （2018）津02民终1423号

原、被告签订的《天津市建设工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律法规的规定，为合法有效。原告依约完成施工工程后，被告应按约向原告支付工程款。被告未按约支付工程款应承担相应的民事责任，除应承担继续给付原告剩余工程款的义务外，还应按约向原告支付违约金。案涉工程于2011年6月30日验收合格并交付被告，且于2016年原、被告就案涉工程签订结算协议书，虽然原、被告签订的施工合同中就工程款的支付约定“工程竣工验收合格且完成工程结算后，发包人向承包人支付至工程结算价款的75%，完成工程决算审计后支付至决算价款的95%”，但双方在合同中并未就决算审计的主体、审计时间、逾期审计的后果等内容进行约定，且被告亦未按合同约定的时间及比例向原告支付相应的工程款，对此，作为发包人及合同文本的提供者即被告负有一定的责任，由此产生的后果应由被告来承担。此外，至原告提起本案诉讼之日即2017年10月18日，案涉工程早已超过施工合同中约定的养管期，故原告有权依据该合同的约定向被告主张剩余的全部工程款。原、被告确认工程总价款为20440900元，扣除被告已支付的工程款，被告应向原告支付剩余工程款6321315元

天津东丽湖建设发展有限公司、河南鑫怡园林工程有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷

天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2018）津02民终1423号上诉人(原审被告)：天津东丽湖建设发展有限公司，住所地天津市东丽区东丽湖旅游度假区。法定代表人：王瑞红，经理。委托诉讼代理人：王娜，天津鼎运律师事务所律师。委托诉讼代理人：睢红娟，天津鼎运律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南鑫怡园林工程有限公司，住所地河南省许昌市聚贤街与文峰路交叉口向东200米。法定代表人：孟华，总经理……