合同纠纷 （2019）鄂28民终2198号

本案，金桥建设公司、厚德开发公司经招投标签订了《2016年度巴东县野三关镇金象坪片区棚户区改造项目（6#楼）工程建设工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，故，双方签订的《2016年度巴东县野三关镇金象坪片区棚户区改造项目（6#楼）工程建设工程施工合同》合法有效，双方当事人均应按该合同约定全面履行合同义务。根据双方的往来函件，可以看出，金桥建设公司于2017年5月15日致函厚德开发公司陈述暂停施工的理由为部分土地未征收完毕，厚德开发公司的回复意见为金桥建设公司在已征收土地范围内进行施工，金桥建设公司就厚德公司的该项意见再未提出异议。此后，金桥建设公司与厚德开发公司就未办理施工许可产生的争议达成一致意见，即施工许可办理后金桥建设公司即根据通知进场施工。2018年11月1日，厚德开发公司通知金桥建设公司进场施工，金桥建设公司于2018年11月10日要求厚德开发公司调整价差、进度款的支付比例并适当补偿停工期间的经济损失，厚德开发公司于2018年11月15日明确予以拒绝。同时，双方确认一致，金桥建设公司至今仅进行了部分前期施工，未就主体部分进行施工。因此

本案，金桥建设公司、厚德开发公司经招投标签订了《2016年度巴东县野三关镇金象坪片区棚户区改造项目（6#楼）工程建设工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，故，双方签订的《2016年度巴东县野三关镇金象坪片区棚户区改造项目（6#楼）工程建设工程施工合同》合法有效，双方当事人均应按该合同约定全面履行合同义务。根据双方的往来函件，可以看出，金桥建设公司于2017年5月15日致函厚德开发公司陈述暂停施工的理由为部分土地未征收完毕，厚德开发公司的回复意见为金桥建设公司在已征收土地范围内进行施工，金桥建设公司就厚德公司的该项意见再未提出异议。此后，金桥建设公司与厚

湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂28民终2198号上诉人（原审原告）：恩施州金桥建设工程有限责任公司，住所地湖北省建始县业州镇柏腊树村9组建始大道中段（建始县民族医院院内）。法定代表人：吴静，总经理。委托诉讼代理人：郑崇新，湖北广润律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：巴东县厚德开发有限公司，住所地湖北省巴东县野三关镇名相路。法定代表人：李云彰，董事长。委托诉……