建设工程施工合同纠纷 （2018）陕0902民初2558号

依法成立的合同受法律保护。 当事人可以约定一方解除合同的条件，解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同，合同自解除的通知到达时解除。 双方没有约定异议期间的，自对方收到解除合同通知的三个月内向人民法院起诉，逾期没有起诉的视为没有异议。 本案原告自收到被告新兴建设公司发出的解除合同的通知后，没有在法定期间提出异议，视为双方签订的《建筑施工劳务承包合同》已经解除，本院予以确认。 合同解除后，履约保证金已丧失实际存在意义，根据诚实信用原则，原告要求被告新兴建设公司返还履约保证金300000元诉求事实清楚、证据充足、于法有据，故对原告此项诉讼请求本院予以支持。 原告要求被告新兴建设公司支付陕西某某小区二期9号、10号、11号楼建筑工程材料费555211.5元的诉求。 原告与被告新兴建设公司在《建筑施工劳务承包合同》中既约定所有建筑辅材及周转材料由原告承担，同时也约定工程所有土建人工费、机械费、措施费、所有辅材、租赁材料及周转材料都包括在综合单价之内。 原告与被告新兴建设公司虽未对涉案工程进行结算，但原告为施工涉案工程支付的建筑辅材及周转材料价款应当列入综合单价之内，被告新兴建设公司应当向原告

四川省兴东劳务有限公司与安康市新兴基源房地产开发有限公司,陕西新兴建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

陕西省安康市汉滨区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）陕0902民初2558号 原告四川省兴东劳务有限公司。 住所地四川省彭州市天彭镇金华西路一段52号38栋1层。 法定代表人陈维妙，总经理。 委托诉讼代理人冯建军，公司员工。 委托诉讼代理人廖朴，四川中则律师事务所律师。 被告安康新兴基源房地产开发有限公司。 住所地陕西省安康市高新区花园沟大桥北侧。 法定代表人鲁平纪，总经理。……