建设工程施工合同纠纷 （2017）鄂03民终2552号

合同无效应当释明，允许当事人变更诉讼请求，一审法院未释明程序违法；二、被上诉人未按照合同施工，质量不合格，有些工程量应当扣减，但一审法院均未采纳；三、双方认可“设备基础部分有重合”，重合部分的价款应予扣除；四、合同有效，被上诉人应支付延期交工的违约金397700元；五、被上诉人应交付竣工资料和基础施工资料。被上诉人建筑科技公司未书面答辩。接受本院询问调查时，其称，原判正确。建筑科技公司向一审法院提出诉讼请求并就反诉答辩称：2012年10月，建筑科技公司按照合同约定完成了施工。顶杰车业公司于当月搬进了厂房进行生产至今。建筑科技公司完成施工以后于2012年10月6日给顶杰车业公司交付了工程结算书，合计工程款为549万元。在施工期间顶杰车业公司陆续向建筑科技公司支付了工程款410万元，后于2014年底代替建筑科技公司向他人付款5万元。此后未付分文。现建筑科技公司自愿放弃结算书中第五项11万元。顶杰车业公司尚欠建筑科技公司施工款123万元。根据双方合同中工程款支付约定，其不按约定支付工程款，应该按应付款项2%月息计付利息。而该厂房顶杰车业公司于2012年10月已经搬进去使用至今。虽然双方未办理

十堰顶杰车业有限公司、十堰市建筑科技综合开发公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

湖北省十堰市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂03民终2552号上诉人（原审被告、反诉原告）十堰顶杰车业有限公司。住所地：湖北省十堰市经济开发区龙门沟工业园区。法定代表人姚亚君，该公司总经理。委托代理人姚梦璐，该公司员工。委托代理人李晓波，湖北盈科（武汉）律师事务所律师。被上诉人(原审原告、反诉被告)十堰市建筑科技综合开发公司。住所地湖北省十堰市东岳路*号。法定代表人胡德刚，该公司董事长……