承揽合同纠纷 （2018）辽02民终2186号

董维公司与保丰公司间签订的《断桥铝窗制作安装工程合同》系当事人双方的真实意思表示，并无违法，合同依法成立并有效，双方均应依约行使权利履行义务。依照合同约定，保丰公司应于合同签订当日即2014年10月4日即向董维公司支付首付款即合同总额的10%计35万元现金，而保丰公司于2014年10月15日仅向董维公司支付了20万元的工程款，《中华人民共和国合同法》第二百八十三条规定：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。对于保丰公司延期付款的违约行为，董维公司陈述其只能等着打款、工程拖延，因此工期延误并非如保丰公司所述责任在于董维公司，因此，保丰公司要求董维公司支付工程延期违约金没有事实依据，应不予支持。对于保丰公司主张应当扣除总价款1%的配合费，虽合同中对此有约定，但董维公司主张该条款并未履行，而保丰公司亦未举证证明合同约定的配合行为实际履行，故保丰公司该项扣款主张应不予支持。保丰公司主张的税务发票，不属本案调整范围。对董维公司自认已收到工程款的数额应予以照准。对于未付工程款，虽合同约定可以房屋抵顶，但因合同约

保丰置业（大连）有限公司与大连董维门窗有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽02民终2186号上诉人（原审被告、反诉原告）：保丰置业（大连）有限公司，住所地辽宁省大连市金州区友谊街道御海园100号。法定代表人：刘春丽，该公司董事长。委托诉讼代理人：付林超，辽宁住邦律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：大连董维门窗有限公司，住所地辽宁省大连市甘井子区南关岭街道姚工街292号。法定代表人：董维，该公司董事长。委……