建设工程合同纠纷 （2019）豫13民终457号

原告与被告华安分公司签订《人防改造施工合同》、《补充协议书》，该两份合同均是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告与被告华安分公司系建设工程合同关系，双方当事人均应当按照合同约定履行自己的义务。关于原告主张解除双方签订的《人防改造施工合同》及《补充协议书》的诉讼请求，原告与被告华安分公司于2015年7月7日签订的《补充协议书》，该协议约定被告华安分公司应在本协议签订之日起90日内完成该项目遗留工程施工和取得人防项目验收合格证书，若被告华安分公司不能在双方约定的期限内完成，每逾期一天按该项目人防改造施工合同约定工程总造价185300元的1%向原告支付违约金（每天1853元），若违约金额累计超过6万元，原告有权终止合同。被告华安分公司未在约定期限内完成该项目遗留工程施工和取得人防项目验收合格证书，被告华安分公司辩称未取得人防项目验收合格证书是因为消防协议书约定5万元资金未到位且原告没有把需要验收的原始资料交给被告，但《工程款拨付协议》上约定的51630元消防工程余款是待被告华安分公司取得人防验收合格手续后七天内支付，且《补充协议书》约定人防验收资料缺失

原告与被告华安分公司签订《人防改造施工合同》、《补充协议书》，该两份合同均是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告与被告华安分公司系建设工程合同关系，双方当事人均应当按照合同约定履行自己的义务。关于原告主张解除双方签订的《人防改造施工合同》及《补充协议书》的诉讼请求，原告与被告华安分公司于2015年7月7日签订的《补充协议书》，该协议约定被告华安分公司应在本协议签订之日起90日内完成该项目遗留工程施工和取得人防项目验收合格证书，若被告华安分公司不能在双方约定的期限内完成，每逾期一天按该项目人防改造施工合同约定工程总造价185300元的1%向原告支付违约金（

河南省南阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫13民终457号上诉人（原审被告）：河南华安安装工程有限公司南阳分公司，住所地南阳市卧龙区靳岗乡榆树庄村**。负责人：张奇军。委托诉讼代理人：石越军,男,汉族,1966年1月1日出生,住南阳市卧龙区。被上诉人（原审原告）：南阳市华益物业管理有限责任公司，，住所地南阳市车站路**华恩大厦**法定代表人：王东平,任该公司经理。委托诉讼代理人：余和……