建设工程分包合同纠纷 （2021）川01民终5922号

根据一审庭审情况及一审法院查明认定的事实，可以确认张肖在案涉项目进行了实际施工，其有权主张相应的价款。根据各方诉辩及述称意见，本案的争议焦点主要在于：孙才瑞签订案涉《建筑工程分包协议书》及出具《工程量清单》《证明》《说明书》的行为是否代表宏图公司。对此，张肖陈述其自2019年12月9日即进场施工，后因宏图公司工程款未到位致使项目于2020年4月30日停工。后宏图公司要求张肖复工，张肖要求补签合同后才同意复工，2020年6月15日，孙才瑞将案涉《金堂项目项目负责人授权委托书》照片通过微信发给张肖，张肖在收到该委托书后遂于2020年6月20日与孙才瑞签订了案涉《建筑工程分包协议书》，案涉协议对前期提供损失及后期工程进行了约定，根据《金堂项目项目负责人授权委托书》载明的内容，孙才瑞有权代表宏图公司签订合同和结算。宏图公司辩称其将案涉工程劳务分包给了案外人盛昌公司，杨忠宪系盛昌公司的现场负责人，孙才瑞代表的是杨忠宪，案涉《金堂项目项目负责人授权委托书》因不是原件，不予质证。孙才瑞述称其系杨忠宪雇佣，对向张肖发送案涉《金堂项目项目负责人授权委托书》照片及出具《工程量清单》《证明》《说明书》的真实

根据一审庭审情况及一审法院查明认定的事实，可以确认张肖在案涉项目进行了实际施工，其有权主张相应的价款。根据各方诉辩及述称意见，本案的争议焦点主要在于：孙才瑞签订案涉《建筑工程分包协议书》及出具《工程量清单》《证明》《说明书》的行为是否代表宏图公司。对此，张肖陈述其自2019年12月9日即进场施工，后因宏图公司工程款未到位致使项目于2020年4月30日停工。后宏图公司要求张肖复工，张肖要求补签合同后才同意复工，2020年6月15日，孙才瑞将案涉《金堂项目项目负责人授权委托书》照片通过微信发给张肖，张肖在收到该委托书后遂于2020年6月20日与孙才瑞签订了案涉《建筑工程分包协议书》，案涉协议对前期

四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川01民终5922号 上诉人（原审被告）：山西省宏图建设集团有限公司，住所地：山西省太原市杏花岭区建设北路235号。 法定代表人：余乃安，董事长。 委托诉讼代理人：史原强，男，公司员工。 委托诉讼代理人：侯宏昆，山西晋英律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：张肖，男，1988年8月22日出生，汉族，住四川省金堂县。 委托诉讼代理人：谢小东……