承揽合同纠纷 （2017）豫05民终5107号

被告尤伟明与原告签订的门窗施工协议及向原告出具的门窗证明计算书，证明了原告的实际工程量及价款，本院（2015）汤民二初字第289号民事判决，已判决被告支付原告工程款507970元，下欠工程款扣除税22972.8元后，还有182498.7元，被告尤伟明未向原告支付。原告要求被告支付欠工程款利息，因双方对工程竣工日期未确定，故利息计算应以起诉时为准，原告要求被告支付交通费和住宿费，不能证明该部分费用均为本案所产生，不予支持。南昌建工要求应当扣除保修金及管理费，还有其他应扣税金，其中税金原告在起诉时已自行扣除，不再做处理，保修金双方未明确约定扣除数额及方式，也不做处理，管理费综合本案考虑，可按工程总价款713441.5元的1%扣除，即应扣除7134.4元。被告南昌建工将工程分包给没有建筑资质的被告尤伟明个人，并同意被告尤伟明借用其公司名义与建设单位结算并开具建筑发票，被告南昌建工行为违背了法律禁止性规定，因此，被告南昌建工应当对被告尤伟明的工程款债务承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十三条、第二百七十二条第三款之规定，判决：一、被告尤伟明于判决生效后十五日内给

被告尤伟明与原告签订的门窗施工协议及向原告出具的门窗证明计算书，证明了原告的实际工程量及价款，本院（2015）汤民二初字第289号民事判决，已判决被告支付原告工程款507970元，下欠工程款扣除税22972.8元后，还有182498.7元，被告尤伟明未向原告支付。原告要求被告支付欠工程款利息，因双方对工程竣工日期未确定，故利息计算应以起诉时为准，原告要求被告支付交通费和住宿费，不能证明该部分费用均为本案所产生，不予支持。南昌建工要求应当扣除保修金及管理费，还有其他应扣税金，其中税金原告在起诉时已自行扣除，不再做处理，保修金双方未明确约定扣除数额及方式，也不做处理，管理费综合本案考虑，可按工程总

河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫05民终5107号上诉人（原审被告）：南昌市建筑工程集团有限公司，住所地江西省南昌市红谷滩新区丰和大道1318号建设大厦。法定代表人吴志斌，该公司董事长。委托诉讼代理人李成龙，男，1976年4月1日出生，现住安阳市。该公司员工。委托诉讼代理人彭澜，北京市盈科（福州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：高俊峰，男，1976年7月17日出生，汉……