承揽合同纠纷 （2015）西民二终字第164号

一、关于如何认定勐腊建筑公司、谢宗林与李寿华之间关系的问题。庭审中，双方当事人认可景洪市勐罕镇橄榄坝大沙坝“西双版纳楠景新城”工程系勐腊建筑公司承建后分包给谢宗林，谢宗林转包给胡勇，胡勇又与李寿华签订了《工程施工协议书》的事实，且结合李寿华出具给勐腊建筑公司的日期为2011年6月27日以及2011年7月17日的两份借条，可确认勐腊建筑公司知道并认可该工程分包的情况，因此，确认勐腊建筑公司、谢宗林与李寿华系层层转包和分包的关系。二、关于李寿华所承揽工程的报酬以及停工损失的确定以及李寿华要求按人工费和停工损失总和的两倍支付各项损失的诉请是否应当支持的问题。首先，根据西双版纳瑜兴司法鉴定所作出的瑜兴司鉴所（2012）造鉴字第9号《鉴定意见书》可确认，李寿华已实际完工的工程模板人工费为124237.87元；其次，虽然合同约定的工程未包含Y户型13栋，但原被告双方认可Y户型13栋的模板工程系李寿华承建，因在鉴定过程中双方均未提供建筑施工图及相关资料，故鉴定机构无法对Y户型13栋的工程量作出鉴定意见。勐腊建筑公司作为工程承建方，更具备提交工程图纸的条件，但勐腊建筑公司在鉴定过程中未提交图纸，导致鉴

一、关于如何认定勐腊建筑公司、谢宗林与李寿华之间关系的问题。庭审中，双方当事人认可景洪市勐罕镇橄榄坝大沙坝“西双版纳楠景新城”工程系勐腊建筑公司承建后分包给谢宗林，谢宗林转包给胡勇，胡勇又与李寿华签订了《工程施工协议书》的事实，且结合李寿华出具给勐腊建筑公司的日期为2011年6月27日以及2011年7月17日的两份借条，可确认勐腊建筑公司知道并认可该工程分包的情况，因此，确认勐腊建筑公司、谢宗林与李寿华系层层转包和分包的关系。二、关于李寿华所承揽工程的报酬以及停工损失的确定以及李寿华要求按人工费和停工损失总和的两倍支付各项损失的诉请是否应当支持的问题。首先，根据西双版纳瑜兴司法鉴定所作出的瑜兴

云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2015）西民二终字第164号上诉人（原审被告）勐腊县建筑工程公司。委托代理人黄成毅，云南召缅律师事务所律师。特别授权代理。被上诉人（原审原告）李寿华，男，1963年8月7日出生，汉族。原审被告谢宗林，男，1963年12月28日出生，汉族。上诉人勐腊县建筑工程公司（以下简称勐腊建筑公司）因与被上诉人李寿华、原审被告谢宗林承揽合同纠纷一案，不服……