装饰装修合同纠纷 （2015）双民终字第10号

原告房屋系商业用房且装修前一直在营业，延误工期一天就造成一天营业损失，加之北方天气原因对于墙体渗漏问题冬季无法施工，因而原告请求损失的计算期限2013年9月10日至2014年5月15日，本院予以支持，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，原告请求被告赔偿原告营业损失817700.00元的诉讼请求，本院予以支持；对于原告请求被告承担双鸭山新正司法鉴定所收取的鉴定费10000.00元及鉴定专家出庭接受咨询的出庭费用400.00元，黑龙ＸＸ鹏司法鉴定所的鉴定费用13000.00元及鉴定专家出庭接受咨询的出庭费用400.00元，本院予以支持；对于原告请求被告支付证据保全费4686.00元，此笔费用系本院两次现场实地查看，为保存现场进行拍照、录像发生的费用，应由被告承担。对于被告对双鸭山市新正司法鉴定所的鉴定意见再次申请重新鉴定的请求，本院认为此次鉴定程序合法，被告也无足以推翻鉴定意见的证据，因而对于被告再次申请鉴定的请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十九条，《最高人民法院关于适用〈

原告房屋系商业用房且装修前一直在营业，延误工期一天就造成一天营业损失，加之北方天气原因对于墙体渗漏问题冬季无法施工，因而原告请求损失的计算期限2013年9月10日至2014年5月15日，本院予以支持，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，原告请求被告赔偿原告营业损失817700.00元的诉讼请求，本院予以支持；对于原告请求被告承担双鸭山新正司法鉴定所收取的鉴定费10000.00元及鉴定专家出庭接受咨询的出庭费用400.00元，黑龙ＸＸ鹏司法鉴定所的鉴定费用13000.00元及鉴定专家出庭接受咨询的出庭费用400.00元，本院予以支持；对于原告

黑龙江省双鸭山市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）双民终字第10号上诉人（原审被告）友谊县一家装饰装潢有限公司，住所地友谊县友谊镇新高中东侧。法定代表人施文新，系该公司经理。委托代理人冷曜明，黑龙江人和律师事务所律师法。被上诉人（原审原告）孙路军委托代理人李祥文，系黑龙江田野律师事务所律师。上诉人友谊县一家装饰装潢有限公司因与被上诉人孙路军装饰装修合同纠纷一案，不服友谊县人民法院（2013……