建设工程合同纠纷 （2017）豫16民终5096号

周口佳美公司与周口东新区管委会之间的建设工程施工合同是在平等自由，协商一致的基础上签订的，属有效合同，双方应自觉履行。周口东新区管委会作为本案合同的签订主体，应履行因合同产生的相关义务。因本案工程未经竣工验收，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条（二）项的规定：“承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期”，故本案工程的竣工日期应为2013年6月10日和2013年8月30日。按照双方签订的建设工程合同的约定，本案工程已过质保期，周口东新区管委会应将下余工程款支付给周口佳美公司。周口东新区管委会称本案工程存在质量问题，应将质保金从工程款中扣除，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条的规定，对其辩称理由不予支持。综上，周口东新区管委会应向周口佳美公司和支付下余工程款共计1997189.03元。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条、第十四条第（二）项、第十七条、第十八条第（一）项规定，

周口佳美公司与周口东新区管委会之间的建设工程施工合同是在平等自由，协商一致的基础上签订的，属有效合同，双方应自觉履行。周口东新区管委会作为本案合同的签订主体，应履行因合同产生的相关义务。因本案工程未经竣工验收，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条（二）项的规定：“承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期”，故本案工程的竣工日期应为2013年6月10日和2013年8月30日。按照双方签订的建设工程合同的约定，本案工程已过质保期，周口东新区管委会应将下余工程款支付给周口佳美公司。周口东新区管委会称本案工程存在质量问

河南省周口市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)豫16民终5096号上诉人（原审原告）：周口市东新区管理委员会。住所地:周口市大庆路与建设路交叉口。法定代表人：建志，该单位主任。委托诉讼代理人：李伟，周口文昌中学工作人员。委托诉讼代理人：刘家峰，周口市新区管理委员会法律顾问。被上诉人（原审原告）：周口佳美建筑工程有限公司。住所地：周口市周西路与银珠大道交叉口。法定代表人：李振忠，该公司董事长……