因申请诉中财产保全损害责任纠纷 （2019）辽01民终10226号

双方签订的《装饰装修工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违反我国法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应遵照履行。根据双方签订的《装饰装修工程施工合同》约定，合同生效后，甲方可先支付给乙方30,000元购物卡，剩余金额650,000元，首付款为总合同签订三日内支付人民币260,000元；第二次工程进度款为总工程金的40%即人民币260,000元，吊顶龙骨完成，墙面基础龙骨完成，钢结构焊接完成，隐蔽工程验收合格三日内支付；第三次工程尾款为总工程金的15%即人民币97,500元，面层完成，甲供材安装完成后、工程竣工验收合格三日内支付；质保金5%即人民币32,500元，合同竣工日期起，一年之后支付。同时约定，甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。自双方签订合同后至庭审之日止，海名威公司给付建筑第八分公司工程款共计522,025元，第一笔为30,000元购物卡，第二笔为银行转账26万元，第三笔为盛京银行汇款232,025元。海名威公司未按照约定数额全额支付给建筑第八分公司，故按照合同约定，合同工期相应顺延。且根据双方陈述，海名威公司存在未按合同约定使用约定外的工程漆的情

双方签订的《装饰装修工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违反我国法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应遵照履行。根据双方签订的《装饰装修工程施工合同》约定，合同生效后，甲方可先支付给乙方30,000元购物卡，剩余金额650,000元，首付款为总合同签订三日内支付人民币260,000元；第二次工程进度款为总工程金的40%即人民币260,000元，吊顶龙骨完成，墙面基础龙骨完成，钢结构焊接完成，隐蔽工程验收合格三日内支付；第三次工程尾款为总工程金的15%即人民币97,500元，面层完成，甲供材安装完成后、工程竣工验收合格三日内支付；质保金5%即人民币32,500元，合同竣工

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽01民终10226号上诉人（原审被告）：中国大地财产保险股份有限公司白山中心支公司，住所地浑江区。负责人：侯东升，该公司总经理。委托诉讼代理人：周家麒，吉林金可律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：沈阳建筑装饰有限公司，住所地沈阳市沈河区。法定代表人：刘文利，该公司董事长。委托诉讼代理人：王晓龙，辽宁盛竹律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：……