建设工程施工合同纠纷 （2018）苏03民终585号
裁判要旨
湖大公司将涉案工程分包给付玄斌施工，双方虽未签订书面建设工程施工合同，但付玄斌实际施工了脚手架工程，双方之间形成事实上的建设工程施工合同关系。湖大公司将脚手架工程分包给不具有施工资质的个人承包，违法了法律、行政法规的强制性规定，双方的合同应为无效合同。但对付玄斌实际完成的脚手架工程，湖大公司应按照约定支付工程价款。双方约定的工程单价为高层按58元/㎡（搭设40元/㎡、拆除18元/㎡）、地库按照35元/㎡结算工程款，湖大公司认可付玄斌实际完成了地上脚手架工程的建筑面积为10674㎡、地下脚手架工程的建筑面积为3842㎡，付玄斌亦同意按照该面积结算，故付玄斌实际应得工程款为753562元（10674㎡×58元/㎡+3842㎡×35元/㎡）。湖大公司提出付玄斌仅完成地上部分的脚手架搭设，并没有实际拆除，故应按照双方约定的搭设脚手架40元/㎡计算地上部分脚手架工程的价款，一审法院认为脚手架的搭设和拆除是一个不可分割的整体，在双方合同正常履行的情况下付玄斌应完成脚手架的搭设和拆除工作，湖大公司亦应按照58元/㎡的单价给付相应工程款。但由于发包方进入破产清算撤销，导致涉案工程被迫停工，湖大公司随后
摘要
南京湖大建设工程有限公司与付玄斌、刘诚建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）苏03民终585号上诉人（原审被告）：南京湖大建设工程有限公司，住所地江苏省南京市高淳区阳江镇永和路3号209室。法定代表人：薛泰林，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈浩，江苏苏安律师事务所律师。委托诉讼代理人：毛祖高，该公司技术负责人。被上诉人（原审原告）：付玄斌，男，1969年11月6日出生，汉族，住江苏省丰县。委托诉讼代理人：张成军，江苏中……