房屋租赁合同纠纷 （2017）豫08民终1121号

原、被告签订的建设工程施工合同双方均无异议，且合同未违反法律、行政法规的强制性规定，故该合同合法有效，予以保护，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告在履行合同中，施工进度滞后，擅自停工，不能依约如期交工，经被告催告后继续迟延履行义务，致使被告的合同目的不能实现，被告行使合同解除权，符合法律规定，予支持。原告诉请证据理由不足，不予采纳。一审法院判决：确认被告博爱县住房和城乡建设局解除合同有效，驳回原告商丘市国基建筑安装有限公司诉讼请求。案件受理费100元，减半收取计50元，由原告商丘市国基建筑安装有限公司负担。为证明自己的上诉主张，国基公司当庭提交2017年3月28日河南省焦作市众信公证处公证书一份。证明：施工现场至今仍存在没有迁移的坟墓，从而证实对方存在违约行为，导致工程至今未能完工。并且对方至今没有提供任何证据证明其按照合同约定履行了临近坟墓迁移的协调工作。被上诉人博爱县住建局质证后认为：对证据真实性无异议，但关联性和证明指向均有异议。这份公证书和后面所附的照片不能证明是在涉案的工地所处的位置，不能够证明对方的主张。本院对上述证据的分析与认定：国基司提交的证据不能证明其证明指向

原、被告签订的建设工程施工合同双方均无异议，且合同未违反法律、行政法规的强制性规定，故该合同合法有效，予以保护，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告在履行合同中，施工进度滞后，擅自停工，不能依约如期交工，经被告催告后继续迟延履行义务，致使被告的合同目的不能实现，被告行使合同解除权，符合法律规定，予支持。原告诉请证据理由不足，不予采纳。一审法院判决：确认被告博爱县住房和城乡建设局解除合同有效，驳回原告商丘市国基建筑安装有限公司诉讼请求。案件受理费100元，减半收取计50元，由原告商丘市国基建筑安装有限公司负担。为证明自己的上诉主张，国基公司当庭提交2017年3月28日河南省焦作市众信公证处

河南省焦作市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫08民终1121号上诉人（原审原告）：商丘市国基建筑安装有限公司。住所地：商丘市胜利西路***号。法定代表人:黄木云，该公司总经理。委托诉讼代理人:李晓夏，该公司员工。委托诉讼代理人:张海峰，河南河阳律师事务所律师。被上诉人（原审被告）:博爱县住房和城乡建设局。住所地：博爱县建设街**号。法定代表人：娄庆，该局局长。委托诉讼代理人：尹利霞，河……