建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁01民终5816号

住在公司天桥分公司与苜之蓿公司于2017年4月10日签订《施工合同》一份，并在此后签订《补充协议》一份，两份协议系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效协议。协议签订后，苜之蓿公司对涉案工程进行施工，现工程已施工完毕，因双方原因导致工程逾期，期间，住在公司天桥分公司已向苜之蓿公司支付工程款1529204.80元并应扣除10000元后向苜之蓿公司支付剩余工程款的事实清楚，证据确实充分，一审法院予以确认。本案争议焦点为：一是苜之蓿公司应支付住在公司天桥分公司赔偿金的数额及利息的支付问题；二是塞纳春天公司应否承担赔偿责任的问题；三是住在公司天桥分公司应向苜之蓿公司支付工程款的数额及违约金的支付问题。关于争议焦点一，住在公司天桥分公司以苜之蓿公司工程逾期为由要求赔偿酒店经营利润损失16万元、员工工资11.25万元、房屋租赁费32.80万元，以上共计60.05万元。其一，苜之蓿公司工程逾期系双方所致，并非苜之蓿公司单方违约；其二，双方对工程逾期的赔偿标准无书面约定；其三，上述损失中除经营利润损失外，其他两项损失与工程是否如期完工及酒店是否营业并无直接关系。综上，苜之蓿公

住在公司天桥分公司与苜之蓿公司于2017年4月10日签订《施工合同》一份，并在此后签订《补充协议》一份，两份协议系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效协议。协议签订后，苜之蓿公司对涉案工程进行施工，现工程已施工完毕，因双方原因导致工程逾期，期间，住在公司天桥分公司已向苜之蓿公司支付工程款1529204.80元并应扣除10000元后向苜之蓿公司支付剩余工程款的事实清楚，证据确实充分，一审法院予以确认。本案争议焦点为：一是苜之蓿公司应支付住在公司天桥分公司赔偿金的数额及利息的支付问题；二是塞纳春天公司应否承担赔偿责任的问题；三是住在公司天桥分公司应向苜之蓿公司支付工程款

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)鲁01民终5816号上诉人（原审被告、反诉原告）：济南苜之蓿绿家装饰科技有限公司，住所地济南市。法定代表人：刘铁山，执行董事。委托诉讼代理人：马福林，山东泉泽律师事务所律师。委托诉讼代理人：崔国荣，山东泉泽律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：山东住在房地产信息咨询有限公司济南天桥分公司，住所地济南市。负责人：于占民，总经理。委托诉讼……