建设工程施工合同纠纷 （2018）川3423民初1567号

原告与被告签订了《雅砻江官地水电站武警营房建筑安装工程施工劳务分包合同》双方均无异议，该合同合法有效；在合同履行过程中，被告陈竟争违背诚实信用原则不按照合同约定履行义务，拖欠工程款及民工工资，造成工期一再延误和民工讨薪和阻工行为发生，在原告多次告知和催促下，不但不采取整改措施，而且避而不见，去向不明，致使合同无法履行。 被告宣汉公司知道陈竟争使用虚假公章进行与其相关的民事行为时，没有及时采取补救措施，未尽到监督管理的责任，且在原告多次告知其进行整改和结算时，未能妥善处理好其委托人陈竟争的遗留问题，致使合同不能继续履行，二被告违约给原告造成较大损失，该合同已经没有继续履行的必要，应当依法解除合同。 对于原告要求被告返还多支付的工程款、遗留缺陷处理费用及赔偿损失的请求，因二被告违约事实成立，应当承担违约责任，但是，由于被告陈竟争至今下落不明，该工程没有竣工，且被告宣汉公司没有对合同所涉及的工程量进行验收和结算，不认真处理合同善后事宜，致使该工程所涉及的工程量及工程款无法准确确定；而且该工程所涉款项的结算专业性强，原告提供的证据无其他证据印证，也无鉴定意见，本院不能准确确定原告要求返还和赔偿

中国水利水电第四工程局有限公司与四川省宣汉恒升建筑工程有限公司、陈竟争建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

四川省盐源县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川3423民初1567号 原告：中国水利水电第四工程局有限公司，住所地西宁市。 法定代表人：高建民董事长。 委托诉讼代理人：罗伟军，四川明炬律师事务所律师（特别授权）。 委托诉讼代理人：陈杲，四川明炬律师事务所律师（特别授权） 被告：四川省宣汉恒升建筑工程有限公司，住所地四川省宣汉县东乡镇西街**，统一社会信用代码。 法定代表人：潘晓华……