买卖合同纠纷 （2018）鲁02民终3419号

本案系买卖合同纠纷，大通公司与青岛捷能电站工程有限公司订立的锅炉风机采购合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，原审法院对合同效力依法确认，双方均应按合同约定全面履行自己义务。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，双方对于交货日期、已付货款数额没有异议，争议焦点为：1.大通公司是否完全交货；2.捷能公司是否应当履行验收款、安装调试款和质量保证金的付款义务；3.大通公司是否逾期交货。关于第一项争议焦点，《中华人民共和国合同法》第一百五十七条规定，买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。本案中，合同第7.2条约定，大通公司供货范围包括所有设备和材料、技术资料、专用工具、备品备件；第9.3条约定，大通公司交货后，如提供的详细装箱清单及文件清单等单据内容与合同不符及交货不齐全，捷能公司有权拒付总价60%的货款并视情况索赔；第9.4条约定，货物抵达现场开箱检验无误后或货到港口6个月内（两者以先到为准），捷能公司若发现货物不齐或出现质量问题，有权停止支付总

南通大通宝富风机有限公司、青岛捷能电站工程有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷

山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁02民终3419号上诉人（原审原告、反诉被告）：南通大通宝富风机有限公司。法定代表人：葛亚飞，董事长。委托诉讼代理人：严伟，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：青岛捷能电站工程有限公司。法定代表人：陈栋，董事长。委托诉讼代理人：于海涛，山东中信德律师事务所律师。委托诉讼代理人：王琪盟，山东中信德律师事务所律师。上……