建设工程合同纠纷 （2016）渝05民终5239号

刘波与李培生所签《合作协议》载明，刘波向李培生提供重庆市江津区龙华镇双溪村二社条石开采权，由李培生负责开采，销售条石、片石给刘波所属项目“巴渝新居项目”，采石场的开采权是“项目部”申报，经区政府会议纪要同意取得。从《合作协议》的内容看，李培生对石场所开采、加工的石材在满足“项目部”的工程用量后，多余部分方可对外销售。从李培生等三人提供的“巴渝新居项目”报损表、巴渝新居采石场报损情况说明来看，报损表和报损情况说明尾部均加盖了“项目部”印章并载明“负责人刘波”。刘波在法庭审理中的陈述：“我是以项目部的名义与李培生签订《合作协议》，是项目部安排我去做的这个事情。”而南京水利建司未能举证证明刘波与其存在其他合同关系，刘波与李培生签订《合作协议》，是代表“项目部”履行职务，其民事责任由南京水利建司承担，刘波不承担责任。在《合作协议》履行中，由于南京水利建司与双溪村委会解除了《框架协议》，导致“巴渝新居项目”停工，致使《合作协议》无法继续履行，不能实现合同目的。《合作协议》应予解除。关于《合作协议》解除后李培生等三人的损失问题，李培生等三人请求的损失为2163338.01元，包含条石场损失6950

刘波与李培生所签《合作协议》载明，刘波向李培生提供重庆市江津区龙华镇双溪村二社条石开采权，由李培生负责开采，销售条石、片石给刘波所属项目“巴渝新居项目”，采石场的开采权是“项目部”申报，经区政府会议纪要同意取得。从《合作协议》的内容看，李培生对石场所开采、加工的石材在满足“项目部”的工程用量后，多余部分方可对外销售。从李培生等三人提供的“巴渝新居项目”报损表、巴渝新居采石场报损情况说明来看，报损表和报损情况说明尾部均加盖了“项目部”印章并载明“负责人刘波”。刘波在法庭审理中的陈述：“我是以项目部的名义与李培生签订《合作协议》，是项目部安排我去做的这个事情。”而南京水利建司未能举证证明刘波与其存

重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2016)渝05民终5239号上诉人（原审原告）李培生，男，1973年6月19日出生，汉族，住重庆市合川区。上诉人（原审原告）黄陈，男，1962年2月28日出生，汉族，住重庆市合川区。上诉人（原审原告）颜克宏，男，1958年2月14日出生，汉族，住重庆市合川区。三上诉人共同委托代理人叶永棋、程伟，重庆联佳律师事务所律师。被上诉人（原审被告）南京市水利建筑工……