装饰装修合同纠纷 （2018）鲁02民终719号
裁判要旨
本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款之规定，决定对本案不开庭审理，并于2018年3月28日组织当事人进行了证据和事实核对。上诉人青岛喜乐途轮胎科技有限公司（以下简称喜乐途公司）的委托诉讼代理人赵济强，上诉人市北区鑫广源装饰工程部（以下简称鑫广源工程部）的委托诉讼代理人郝美丽、杨白云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。喜乐途公司上诉请求：撤销一审判决，改判鑫广源工程部支付违约金424520元；本案诉讼费由鑫广源工程部承担。事实和理由：1、鑫广源工程部施工严重超出工期，应当支付违约金。喜乐途公司虽在合同外增加了部分工程量，但该部分工程量很小，鑫广源工程部的施工时间超过了合理工期。对于合理工期可以鉴定，一审仅仅咨询一家鉴定机构就剥夺喜乐途公司的鉴定权利，对喜乐途公司不公平。二审期间，喜乐途公司申请对工期进行鉴定。2、一审法院判令喜乐途公司支付合同外新增项目工程款10万元，依据不足。合同外新增项目工程款的数额，应当由鉴定机构根据实际的工程量作出审计后得出，而对于喜乐途公司办公地点被拆迁导致涉案施工现场无法鉴定一事，是由于拆迁人严重违反拆迁程序，在极端时间内野蛮拆迁所致，喜乐途公
摘要
青岛喜乐途轮胎科技有限公司、市北区鑫广源装饰工程部装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁02民终719号上诉人（原审原告、反诉被告）：青岛喜乐途轮胎科技有限公司，×。法定代表人：程琦，×。委托诉讼代理人：赵济强，山东亚和太律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：市北区鑫广源装饰工程部，×。经营者：刘军修，×。委托诉讼代理人：郝美丽，山东华政律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨白云，山东海沃律师事务所律师。上诉人青岛喜乐途轮胎……