建设工程施工合同纠纷 （2017）豫0302民初359号
裁判要旨
原告太兴公司与被告隆达公司签订的建设工程施工合同，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效。 因双方对被告隆达公司应再付原告太兴公司工程款2106842.68元无异议，故原告太兴公司要求被告隆达公司支付该2106842.68元工程款之诉讼请求，本院予以支持。 关于原告太兴公司要求被告隆达公司支付逾期付款利息问题，因双方在合同中约定有附加条件，即“竣工验收并完成备案工作后支付总工程款的97%，余3%保修金待保修期满后付清；工程竣工验收合格并交付后一个月内进行工程决算，决算完承包方完成备案、资料加盖公章移交发包方后，发包方十月内工程款付总价97%”，而案涉工程未经竣工验收备案，原告太兴公司也未向被告隆达公司移交交工资料，原告太兴公司已构成先期违约，故原告太兴公司要求被告隆达公司支付逾期付款利息之诉讼请求，本院不予支持。 关于被告隆达公司是否应向原告太兴公司支付考评费、奖励费问题，因原告太兴公司未提交现场考评资料和获奖证书，故其要求被告隆达公司支付考评费、奖励费510073.65元之诉讼请求，证据不足，本院不予支持。 关于原告太兴公司要求被告隆达公司支付社保费问题，根据河南省住
摘要
洛阳市太兴建筑安装工程有限公司与洛阳隆达房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
洛阳市老城区人民法院民 事 判 决 书（2017）豫0302民初359号原告：洛阳市太兴建筑安装工程有限公司，住所地：洛阳市高新开发区芙蓉路洛升大厦五楼。 法定代表人：白晓春，该公司董事长。 委托诉讼代理人：袁利峰，河南惠人律师事务所律师。 被告：洛阳隆达房地产开发有限公司，住所地：洛阳市老城区邙山镇苗北村。 法定代表人：庞建飞，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘高登，河南航星律师事务所律师。 原……