装饰装修合同纠纷 （2018）鲁17民终1813号
裁判要旨
原告王霞与被告巨野县一品轩装饰门市签订了建筑装饰工程施工合同，原、被告应按合同约定履行各自的义务。因被告退出装饰现场的时间晚于约定完工时间5个月，故被告应赔偿原告迟延交付房屋的损失。对于被告辩称的因原告增加工程量及未按时支付工程款才迟延完工的理由，因增加工程量未有相应证据证明，装饰合同中未载明拨款批次的具体时间，不能认定原告在哪批次未按时支付工程款，故对被告辩称的理由不能成立。因39－1－102号、105号、106号、107号商铺的第一年的租金分别为24142元、36475元、35534元、35534元，5个月的租金损失应为（24142元+36475元+35534元+35534元）÷12×5＝54868.75元。对于因迟延装饰完毕致原告的餐厅未按时开业，原告支付承包后橱人员3个月的停工损失90000元，被���应予支付。对于被告辩称的涉案房屋未取得房屋所有权证，未经竣工验收和消防验收，房屋权属不明，租赁合同未经登记不应发生法律效力，原告不具有房屋的使用权，原告的损失与装饰完工时间无关的理由，不能成立。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事
摘要
王霞、巨野县一品轩装饰门市装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
山东省菏泽市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)鲁17民终1813号上诉人（原审原告）：王霞，女，1963年7月5日生，汉族，居民，住郓城县。委托诉讼代理人：李勇，郓城松柏法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：刁国峰，男，1990年11月18日出生，汉族，居民，现住郓城县。系原告王霞之子。上诉人（原审被告）：巨野县一品轩装饰门市，住所地：巨野县，组织机构代码证：L7604894-3。负责人：……