承揽合同纠纷 （2016）闽03民终2756号

三信公司与海潮公司签订的《三信金鼎广场停车场系统工程合同》是合法有效的，双方均应全面履行合同义务，海潮公司未按合同约定在2015年2月15日前完成停车场系统的全部安装调试及验收合格，已构成违约并导致三信公司的合同目的不能实现，故三信公司依法有权单方解除合同；海潮公司收到《解除合同通知书》后未在法定期限三个月内申请法院确认解除合同的效力，故该合同自解除通知送达之日即2015年8月6日起解除。本案工程因海潮公司未按合同约定按期完成调试并验收合格，并因此导致合同解除，故海潮公司应按合同约定承担工期逾期违约金人民币172000元、返还预收工程款人民币201531.19元，并拆除及移走除地面已投入使用的停车场出/入口设备外现场安装的其他设备，恢复施工场地原状。科拓公司与三信公司不存在合同权利义务关系，故三信公司主张科拓公司承担连带责任缺乏事实和法律依据，一审法院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百一十四条、第一百一十五条、第一百一十六条，《中华人民共和国担保法》第九十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第

三信公司与海潮公司签订的《三信金鼎广场停车场系统工程合同》是合法有效的，双方均应全面履行合同义务，海潮公司未按合同约定在2015年2月15日前完成停车场系统的全部安装调试及验收合格，已构成违约并导致三信公司的合同目的不能实现，故三信公司依法有权单方解除合同；海潮公司收到《解除合同通知书》后未在法定期限三个月内申请法院确认解除合同的效力，故该合同自解除通知送达之日即2015年8月6日起解除。本案工程因海潮公司未按合同约定按期完成调试并验收合格，并因此导致合同解除，故海潮公司应按合同约定承担工期逾期违约金人民币172000元、返还预收工程款人民币201531.19元，并拆除及移走除地面已投入使用的

福建省莆田市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）闽03民终2756号上诉人（原审被告）：福建海潮信息科技有限公司，住所地福建省莆田市荔城区镇海街道丰美小区9号楼一层，统一社会信用代码91350304084319827L。法定代表人：周明光，董事长。委托诉讼代理人：姚春兰，福建凌龙律师事务所执业律师，委托权限特别代理。被上诉人（原审原告）：福建省三信集团（莆田）商业发展有限公司，住所地福建省莆……