承揽合同纠纷 （2019）京0117民初11747号
裁判要旨
朱进春与顾斌荣签订的《北京旺旺集团项目彩钢板安装合同》属承揽合同，该合同系双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，应属有效。 双方应当按照合同约定全面履行各自的义务。 合同中，竣工日期虽为2019年7月18日，但朱进春对此进行了合理解释，结合合同的其他内容，本院认定此处为笔误，实际约定的竣工日期应为2018年7月18日。 合同签订后，朱进春向顾斌荣支付了部分安装费用，顾斌荣完成了部分工作任务。 后顾斌荣未按合同约定交付定作物，其迟延交付的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。 依据法律规定，定作人享有随时解除权；合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 据此，顾斌荣因未履行义务而多收取的安装费用应予以返还，故对朱进春主张的顾斌荣返还安装费用的诉讼请求，本院应予支持，但考虑到顾斌荣已完成了部分工程量，故本院在顾斌荣应返还的安装费用中予以扣减。 就扣减的数额，本院依照朱进春与付奎签订的《北京旺旺集团项目彩钢板安装合同》予以确定，顾斌荣完成的工作成果所对应的工程款数额为27500元。 因
摘要
朱进春与顾斌荣承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
北京市平谷区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0117民初11747号原告：朱进春，男，1987年7月18日出生，汉族，江苏省灌云县农民。 委托诉讼代理人：陈鹏飞，北京观道律师事务所律师。 被告：顾斌荣，男，1978年5月16日出生，汉族，江苏省苏州市吴江区村民。 原告朱进春与被告顾斌荣承揽合同纠纷一案，本院于2019年10月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。 朱进春的委托……