合同纠纷 （2014）曲中民初字第518号

原告所提交的证据真实、合法、有效、与本案有关联性，本院予以采信，证明内容由本院根据全案证据予以认定。经庭审询问，原告康绍发表示：杨进明是煤矿的施工承包人，不是矿主，合同签订后，由于杨进明阻止，康绍发没有进入煤矿进行施工，康绍发没有就煤矿的施工聘请工人、购买材料。康绍发支付的50万元风险保证金有10万元是第一次签合同时支付的现金，有40万元是银行转账。四方田煤矿现在由其他人在施工。根据原告提供并经庭审法定程序质证、认证的证据，本院确认如下法律事实：2013年12月26日，被告富源县明博矿业投资有限公司（甲方）与原告康绍发（乙方）签订《四方田煤矿井巷工程承包协议书》约定，富源县明博矿业投资有限公司（甲方）将承包的四方田煤矿总回风斜井和下面平巷转包给康绍发（乙方）。协议第四项约定“乙方在签订合同与甲方施工队完成工程量清单交接，并正式动工后乙方向甲方交付30万元风险保证金，剩余40万元在乙方施工10日后付给甲方。至签订合同之日起满3个月甲方退还乙方70万元押金，以后每月在工程款向甲方交1万元押金，工程完工后，甲方退还乙方所缴纳的押金。”第六项约定：由甲方责任造成工程停工，超过20天甲方扣除乙方

原告所提交的证据真实、合法、有效、与本案有关联性，本院予以采信，证明内容由本院根据全案证据予以认定。经庭审询问，原告康绍发表示：杨进明是煤矿的施工承包人，不是矿主，合同签订后，由于杨进明阻止，康绍发没有进入煤矿进行施工，康绍发没有就煤矿的施工聘请工人、购买材料。康绍发支付的50万元风险保证金有10万元是第一次签合同时支付的现金，有40万元是银行转账。四方田煤矿现在由其他人在施工。根据原告提供并经庭审法定程序质证、认证的证据，本院确认如下法律事实：2013年12月26日，被告富源县明博矿业投资有限公司（甲方）与原告康绍发（乙方）签订《四方田煤矿井巷工程承包协议书》约定，富源县明博矿业投资有限公司

云南省曲靖市中级人民法院民 事 判 决 书(2014)曲中民初字第518号原告康绍发，男，汉族，1963年7月14日生，住陕西省紫阳县。被告富源县明博矿业投资有限公司。工商注册号：530325100015667地址：云南省富源县中安镇兴隆小区27号。法定代表人：杨进明，系公司总经理。（未到庭）被告杨进明，男，汉族，1972年6月7日生，住湖北省罗田县。现住富源县。（未到庭）原告康绍发诉被告富源县明……