装饰装修合同纠纷 （2019）粤03民终3168号

宏沃公司与宅力组公司签订的《建筑装饰工程施工合同》（以下简称《施工合同》）系双方真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应按照合同约定履行各自义务。承包人与发包人约定的合同工期，是承包人依据施工条件、施工技术、工程量等合理计算出来的结果，按照正常的施工进度安排可以如期完工。这种约定是当事人自由意志的结果，当事人特别是承包方应当遵守。宏沃公司、宅力组公司签订的《施工合同》中约定工期从2017年3月1日起至2017年6月30日底；因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延；由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期相应顺延。本案中，涉案工程并未于2017年6月30日竣工，且无证据证明存在合同约定的工期顺延的事由，宏沃公司、宅力组公司均主张系对方的原因导致工程未能按期竣工，故本案的争议焦点在于涉案工程未能如期竣工的原因。合同约定由宏沃公司在开工前1天向宅力组公司提供经确认的施工图纸或作法说明2份，并向宅力组公司进行现场交底。原审庭审中，宏沃公司主张双方并未按照上述约定履行，工程图纸实际应由宅力组公司提供，宅力组公司亦确认图纸

宏沃公司与宅力组公司签订的《建筑装饰工程施工合同》（以下简称《施工合同》）系双方真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应按照合同约定履行各自义务。承包人与发包人约定的合同工期，是承包人依据施工条件、施工技术、工程量等合理计算出来的结果，按照正常的施工进度安排可以如期完工。这种约定是当事人自由意志的结果，当事人特别是承包方应当遵守。宏沃公司、宅力组公司签订的《施工合同》中约定工期从2017年3月1日起至2017年6月30日底；因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延；由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期相应顺延。本案中

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤03民终3168号上诉人（原审被告）：上海宅力组建筑装饰工程有限公司法定代表人：王萍，执行董事。委托诉讼代理人：马永峰，北京盈科（上海）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：深圳市宏沃投资有限公司（原名为广州市宏沃投资有限公司）法定代表人：陈强，总经理。委托诉讼代理人：孙建武，广东建旗律师事务所律师。委托诉讼代理人：叶胜益，广东建旗律师事务所……