建设工程施工合同纠纷 （2019）赣民终580号
裁判要旨
关于涉案工程造价问题。 涉案工程经江西方泰工程项目咨询管理有限公司出具了赣方泰司鉴【2018】（造）鉴定第010号司法鉴定书，经鉴定：一、已完工程的造价：49428984.56元；二、争议造价：①未完工项目所含的临时设施费用：604999.25元；②现场剩余材料：107933.23元。 （一）已完成工程造价49428984.56元。 融城公司认为，钢筋、商品砼鉴定价格调差有误。 经查，对于涉案工程钢筋及商品砼鉴定价格的上述异议，鉴定机构已予以书面回复，该回复客观、科学并合理，钢筋价格、商品砼因永修市场信息中价格缺项而参照施工期的九江市场价格予以调差、确认，并无不当。 故对于涉案工程鉴定中的已完成工程造价49428984.56元予以认定。 （二）争议造价：①未完工项目所含的临时设施费用。 融城公司认为，根据约定涉案工程约定综合费率已经包括了临时设施费，故不存在另行计算临时设施费的情况，并且总工程还有未完成施工项目，应当不予认定。 经查，依据江西方泰工程项目咨询管理有限公司出具的司法鉴定书及相关回复，可知涉案工程所含的临时设施费用在已完成工程造价49428984.56元中并未包含在内，故不
摘要
城开建设集团有限公司、江西省融城置业有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
江西省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）赣民终580号上诉人（原审原告，反诉被告）：城开建设集团有限公司，住所地：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街126号江山大厦A座404室。 法定代表人：熊绍华，该公司经理。 委托诉讼代理人：杜红民，江西求正沃德律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赖筝，江西求正沃德律师事务所律师。 上诉人（原审被告，反诉原告）：江西省融城置业有限公司，住所地：江西省……