承揽合同纠纷 （2017）赣01民终1303号
裁判要旨
原、被告之间签订的两份《建筑工程施工合同》系双方真实意思表示，未违反法律强制性规定，予以认可。合同签订后，雄宇公司依约向康寿公司承建了康寿公司所要求的有关工程，康寿公司也陆续向雄宇公司支付了有关工程款项，只是未按合同约定期限按时支付工程款，故雄宇公司要求康寿公司支付工程款逾期利息的请求，予以支持。但原、被告双方以2011年11月24日签订的合同中有关工程款未按时支付应支付借款月息2%的约定，该约定的工程款并未转化为借款性质，月息2%的约定符合有关法律规定，予以支持。具体逾期工程款利息明细结算如下：2010年11月16日，原、被告签订的合同实际承包的1/2/3车间，经2012年2月9日结算总工程价款为1160万元。至2011年7月13日止，康寿公司已付工程款人民币810万元，尚有350万元未付，该款按年利率6.56％至2012年6月21日产生利息22.96万元。2012年6月21日康寿公司付款100万元，到该日止康寿公司应付利息84187元，实付工程款915813元，尚有工程款2584187元未付。2014年1月14日付400万元，到该日止产生利息96062元，再减去工程款2584187
摘要
江西雄宇（集团）有限公司、山东康寿医疗器械有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
江西省南昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）赣01民终1303号上诉人（原审原告、反诉被告）江西雄宇（集团）有限公司，住所地：江西省进贤温圳工业园区，组织机构代码：72776281-5。法定代表人：熊友春，该公司董事长。委托诉讼代理人：毛剑平，江西法剑法律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：山东康寿医疗器械有限公司，住所地：山东省曹县青菏北路999号，统一社会信用代码：91371……