装饰装修合同纠纷 （2018）闽02民终55号
裁判要旨
无影灯系统改造费5万元在2010年11月变更通知书中双方约定费用由新华医疗公司承担其中的5万元（合同总价不变），故一审法院予以确认。材料费4097元系莲花医院自行制作，没有新华医疗公司签字或盖章，一审法院不予确认。手术自动门及空调配件差价25968元在2011年1月20日新华医疗公司致莲花医院的函有确认，故一审法院予以确认。空调加氨1500元在2013年11月1日工作联系单有新华医疗公司人员确认，故一审法院予以确认。据此，一审法院确认《施工合同》工程款应抵扣款项为92468元。再查明，涉案《施工合同》只是厦门莲花医院莲河医院一期综合楼工程中的其中小部分，工期会受到大工程的影响，且涉案《施工合同》在施工过程中也出现部分变更，也会对工期造成影响。本案受理时，涉案《施工合同》工程已全部投入使用。一审法院认为，新华医疗公司与莲花医院之间签订《施工合同》和《厦门莲花医院净化系统补充合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，双方均应按约履行。新华医疗公司诉求莲花医院支付合同尾款496100元，因一审法院确认涉案质保期于2016年9月1日期满，故莲花医院应支付新华医疗公司合同尾
摘要
厦门莲花医院、山东新华医疗器械股份有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
福建省厦门市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)闽02民终55号上诉人（原审被告、反诉原告）：厦门莲花医院，住所地福建省厦门市翔安南路8006号、莲花北路9号、龙山东二路****号。法定代表人：李力，院长。委托诉讼代理人：彭东旭，该医院副院长。委托诉讼代理人：陈钊力，福建首嘉律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：山东新华医疗器械股份有限公司，住所地山东省淄博高新技术产业开发区新华医……