承揽合同纠纷 （2018）桂05民终123号

新科美公司与古郡丝路公司双方签订的《合同书》是各方当事人的真实意思表示，内容合乎法律规定，为有效的合同，双方应按合同的约定履行各自的权利义务。合同履行过程中，古郡丝路公司未能依约提供设计图纸，而由新科美公司设计图纸，古郡丝路公司对新科美公司设计出的图纸予以接受。根据双方提供的微信聊天记录可知，在模型制作过程中，古郡丝路公司多次对新科美公司提出的设计方案进行修改，根据合同约定，工期需要做相应的顺延，新科美公司制作完成模型后，古郡丝路公司主张新科美公司制作的模型比例失调，布局不符合合同约定，古郡丝路公司对其主张无其他证据予以支持，对古郡丝路公司的辩解，该院不予支持。新科美公司已完成模型制作，古郡丝路公司未依约支付价款，古郡丝路公司构成违约，应承担违约责任，新科美公司请求古郡丝路公司支付货款24000元，有事实及法律依据，该院予以支持。新科美公司请求古郡丝路公司按中国人民银行同期贷款利率支付利息，该院予以支持，自2017年5月13日起计至清偿之日止。新科美公司���履行合同过程中不存在违约，古郡丝路公司请求解除合同、返还预付款、支付违约金，无事实及法律依据，该院不予支持。综上所述，遂根据《中

北海市古郡丝路旅游开发有限公司、北海新科美建筑模型有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷

广西壮族自治区北海市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）桂05民终123号上诉人(原审被告、反诉原告)：北海市古郡丝路旅游开发有限公司。住所：北海市外沙岛中心广场区**幢*楼。法定代表人：田国华，董事长。委托诉讼代理人：赵万虎，广西安信律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：北海新科美建筑模型有限公司。住所：北海市北海大道宝丽小区*期工程综合楼*****号。法定代表人：梁子源，总经理……