建设工程施工合同纠纷 （2018）辽01民终2523号

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。本案中，中集公司通过招投标程序将工程发包给城建公司，双方签订的合同是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，是合法有效的。城建公司将工程的外墙保温工程口头交由没有施工资质的王凌意施工，违反了合同法的上述强制性规定，属于违法分包，但如果工程经竣工验收合格，王凌意有权主张支付工程款。庭审中，城建公司称王凌意施工的工程由于不合格已经全部拆除，并未竣工验收合格，王凌意称由于冬季不具备施工条件，按照城建公司的指令，施工了工程。综合考虑王凌意、城建公司、中集公司提供的证据，可以看出，三方明知冬季不具备外墙保温施工条件的情况下，为抢工期，强制施工，期间，王凌意也向城建公司请示，但城建公司未与理会，最终导致工程无法使用，在设计院重新变更保温材料及施工工艺后，城建公司另行组织人员施工，对此，城建公司应当对王凌意工程施工不合格承担主要责任，应当按照已完工程量向王凌意支付工程款。关于工程款具体的数额问题，鉴定报告分为2部分，对于无争议的部分，城建公司在庭审中也提出了异议，主张与王凌意施工的现场

上诉人辽宁城建集团有限公司与被上诉人王凌意、原审被告沈阳中集产业园投资开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽01民终2523号上诉人（原审被告、反诉原告）：辽宁城建集团有限公司，住所地沈阳市沈河区西滨河路62号。法定代表人：李乐军，公司总经理。委托诉讼代理人：明秀云，女，1963年3月15日出生，汉族，系该单位工作人员。委托诉讼代理人：张艳宏，辽宁博功律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：王凌意，男，1981年4月17日出生，汉族，住址沈……