建设工程施工合同纠纷 （2018）辽01民终160号
裁判要旨
关于案涉工程竣工验收时间的问题，本案中兆寰公司虽主张其承建的开发区“S·U”滨河景观带（S段）核心服务区外墙兆寰砂岩工程已于2014年4月30日竣工，但是未提供相应证据予以证明，故对其所主张的这一竣工时间，该院不予采信。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期”。华鑫公司作为开发区“S·U”景观带建设工程（S段）核心服务区工程的施工单位，已于2014年10月31日出具工程质量竣工验收记录，载明上述工程已于2014年10月31日竣工，故而向建设单位申请验收，华鑫公司已在该验收记录上签章确认，应当视为其认可开发区“S·U”景观带建设工程（S段）核心服务区工程全部工程已经竣工，而兆寰公司所承建的开发区“S·U”滨河景观带（S段）核心服务区外墙兆寰砂岩工程属于上述工程中的部分工程，整体工程已于2014年10月31日竣工并申请建设单位验收，故而可以认定兆寰公司所承建的部分工程亦已经竣工。华鑫公司虽主张开发区“S·U
摘要
上诉人辽宁华鑫市政建设工程有限公司与被上诉人沈阳兆寰现代建筑产业园有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽01民终160号上诉人（原审被告）：辽宁华鑫市政建设工程有限公司，住所地沈阳市沈阳高新技术产业开发区浑南产业区世纪路1号。法定代表人：侯秀琴，该公司经理。委托诉讼代理人：付雷，辽宁大宸律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘亮，辽宁大宸律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：沈阳兆寰现代建筑产业园有限公司，住所地沈阳经济技术开发区开发二十二号路61。……