建设工程施工合同纠纷 （2018）赣06民终53号
裁判要旨
被告刘文山与第三人姚峰萍、原告张辉签订的《鹰潭中心广场人防项目石方爆破工程分包合同》，系被告刘文山与第三人姚峰萍、原告张辉之间以个人名义签订的，且该工程属再次分包，违反了法律行政法规强制性的规定，该《鹰潭中心广场人防项目石方爆破工程分包合同》系无效合同。该合同虽然无效，但原告张辉与第三人姚峰萍已完成了部分约定的建设工程，该工程停工后至今仍未开工，且该工程停工不是原告张辉、第三人姚峰萍的原因造成的，被告刘文山与第三人姚峰萍已在2016年2月对工程款进行了结算，工程量23000立方，每立方130元，共计2990000元，除去已支付的工程款2081300元，尚有908700元工程款未付，因此原告张辉要求被告刘文山支付未付的工程款的诉讼请求，本院予以支持。被告江西省高端爆破工程有限公司与被告刘文山系挂靠关系，应对被告刘文山的尚未支付的工程款承担连带清偿责任。关于被告刘文山提出张辉不是适格的原告主体的辩称意见，本院认为原告张辉与第三人姚峰萍属于合伙关系，作为实际施工人之一，在另一实际施工人姚峰萍不愿意以共同原告身份起诉刘文山的情况下，为维护自己的合法权利，以自己的名义起诉，列姚峰萍为第三人，不违
摘要
刘文山、张辉建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江西省鹰潭市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）赣06民终53号上诉人（原审被告）：刘文山，男，1967年9月21日出生，汉族，江西省鹰潭市人，住江西省鹰潭市月湖区。委托诉讼代理人段街和，江西东昇律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:张辉，男，1970年11月28日出生，汉族，江西省上饶市人，住江西省上饶市广丰区。委托诉讼代理人汪月成，江西惟矩律师事务所律师。原审被告：江西省高端爆破工程有限……