建设工程合同纠纷 （2018）豫民再1319号
裁判要旨
双方当事人自愿签订的《基坑支护工程施工合同》，双方均应依该合同履行。 设计院要求盈瑞公司支付合同内工程款2448776元，证据充分，一审法院予以支持。 根据合同约定，支护施工至坡底，验收符合要求（合格），应支付350万元，在此节点盈瑞公司欠付2048776元，应按合同约定的支付时间十天后即从2014年7月7日起开始支付滞纳金，合同约定的第五节点40万元，应按合同约定的支付时间十天后即从2015年7月7日起开始支付滞纳金。 滞纳金标准双方在合同中未明确约定，一审法院酌定按照年利率6%支付逾期滞纳金。 设计院要求按银行同期贷款利率的四倍计算违约金，证据不力，不予支持。 关于坍塌部位的加固费用为87362.96元，会议纪要显示，现场协调不到位，土方开挖与支护没有形成流水作业也是原因之一，据此一审法院认为设计院对该损失应承担次要责任，自负该费用的30%，盈瑞公司应支付设计院该费用的70%即61154.08元。 关于西湖路中间坡道回填部位进行支护和加固施工费用，从设计图纸来看，该工程量不包括在设计图纸内，虽双方未签订书面通知或协议，但应据实处理。 故设计院要求盈瑞公司支付该费用377768.9元
摘要
河南盈瑞置业有限公司、河南省建筑设计研究院有限公司建设工程合同纠纷再审民事判决书
正文（节选）
河南省高级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫民再1319号再审申请人（一审被告、二审上诉人）：河南盈瑞置业有限公司。 住所地：郑州市金水区郑花路90号6号楼2单元66号。 法定代表人：陈玉东，该公司总经理。 委托诉讼代理人：李松蓣，河南天基律师事务所律师。 委托诉讼代理人：靳广辉，河南天基律师事务所实习律师。 被申请人（一审原告、二审被上诉人）：河南省建筑设计研究院有限公司。 住所地：郑州市……