装饰装修合同纠纷 （2018）内0602民初5305号
裁判要旨
当事人一方履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 本案中，双方约定2018年2月12日完工，且原告已按约支付工程款；然，截止约定完工日，被告陈述“仅完成70%的工程”；综上，在原告已按约支付工程款的情况下，被告未按期完工、且亦未举证系因原告所致，故本院认为未按期完工的原因在于被告，被告构成违约，应承担违约责任。 关于被告称“施工一半的时候其退出工程，由原告管理施工，延误工期的原因有部分是原告造成的”，对此，即便被告中途退出工程，但其并未举证证明系因原告原因导致其退出工程，致使工程未按期完工，故对其辩解不予采纳。 关于违约责任数额，本案中，原告请求按照双方合同约定主张违约金17.5万元，然，原告所举证据不能证实其实际损失的具体情况，即其收入部分包含多少成本、多少利润，本院认为该违约金过分高于造成的损失，予以调整，根据双方合同的履行情况，本院酌定被告向原告承担逾期完工违约金7万元。 对于原告诉请的“直接房租损失5万元”、“人员等候工资7.75万元”，因其并未提交相应证据，故不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百零七条，第
摘要
东胜区七仔牛烤肉店与内蒙古非凡创艺装饰工程有限责任公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
鄂尔多斯市东胜区人民法院 民事判决书 （2018）内0602民初5305号 原告东胜区七仔牛烤肉店。 类型：个体工商户。 经营场所：东胜区古诺酒店底商。 统一社会信用代码：XXXXX。 经营者：李宏，男，汉族，1974年11月29日出生，现住呼和浩特市赛罕区滨河北路万豪美墅城XX号楼XXX室。 身份证号×××。 被告内蒙古非凡创艺装饰工程有限责任公司。 法定代表人：王某。 住所:呼……