装饰装修合同纠纷 （2019）湘民申787号
裁判要旨
根据原审情况、当事人的再审申请事由，双方当事人争议的焦点是：二审对违约责任以及违约金的认定是否恰当？ 金苗公司与金恒德公司签订的《施工合同》（合同编号：HD150010）及《补充协议》系双方的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照合同约定全面履行各自的义务。 合同签订后，金恒德公司未按《补充协议》约定的工期完工，其应承担延误工期的违约责任，金恒德公司主张金苗公司未违约方，并在原审中提交的证据证明金苗公司对相关施工内容进行变更、增加以及延期支付进度款，但双方签订的《补充协议》已经对《施工合同》（合同编号：HD150010）对工程期限进行了相应顺延，金恒德公司未在顺延后的工程期限内完工构成了违约，应承担违约责任。 《补充协议》签订之后仍有工程量增加、未足额支付进度款的影响，虽金德恒公司未提出工程期限再次顺延，但应适当减轻金恒德公司的违约责任，二审综合延期误工的天数、违约情形、工程量增加等因素，结合当事人因延期误工的实际损失情况，酌情认定金恒德公司支付延迟完工违约金100万元，并无不当。 金苗公司认为工程延期且未完工的责任完全在金恒德公司一方，并要求其支付600万
摘要
长沙市金苗文化传媒有限公司、湖南金恒德装饰工程集团有限公司装饰装修合同纠纷申诉、申请民事裁定书
正文（节选）
湖南省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）湘民申787号再审申请人(一审原告，一审反诉被告、二审上诉人）：长沙市金苗文化传媒有限公司，住所地湖南省长沙市天心区解放西路**涵相大厦**。 法定代表人：曾海鹏，该公司总经理。 委托诉讼代理人：资道仁，湖南金州律师事务所律师。 再审申请人（一审被告、一审反诉原告、二审被上诉人）：湖南金恒德装饰工程集团有限公司，住所地，住所地湖南省长沙市天心区芙蓉中……