破产债权确认纠纷 （2019）苏05民终7981号

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。本案中，因双方约定的分包工程配合费，属于太平公司增加实际支出、应得利润、风险对价补偿之范围，应享有优先受偿权；太平公司主张的停工期间增加费用，性质上属于违约所致的损害赔偿金，依法不予认定；鉴于双方对停工期间增加费用为普通债权无异议，一审法院予以确认；有关（2015）苏中民初字第00096号案件中，太平公司垫付诉讼费2066796元、诉讼保全费5000元属实，应列入其对鑫汉公司享有的普通债权范围。为此，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。本案中，因双方约定的分包工程配合费，属于太平公司增加实际支出、应得利润、风险对价补偿之范围，应享有优先受偿权；太平公司主张的停工期间增加费用，性质上属于违约所致的损害赔偿金，

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏05民终7981号上诉人（原审原告）：苏州市相城区太平建筑有限公司，住所地江苏省苏州市相城区太平镇兴太路。法定代表人：施春生，董事长。委托诉讼代理人：徐渊，江苏立泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘丹丹，江苏立泰律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：苏州鑫汉置业有限公司，住所地江苏省苏州市相城区太平街道元春路。法定代表人：唐如海。诉讼代表……