合同纠纷 （2017）鲁10民终1836号

依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。奥的斯公司、长江公司签订的设备安装合同明确约定了工程量、工程款的计算、安装工艺流程等信息，系双方真实的意思表示，且不违反相关法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。奥的斯公司、长江公司之间签订的《设备安装合同》中明确约定了安装施工期及付款方式，奥的斯公司依前述合同的约定已履行了安装义务，长江公司应完全履行对待给付安装费用义务，故奥的斯公司诉请长江公司支付尚余安装费327500元予以支持；奥的斯公司主张违约金的计付标准、起算时间等，与合同约定相符，予以支持。长江公司虽抗辩奥的斯公司未按照合同约定完成电梯安装调试及验收，由此未达到付款条件，但并未提供证据证实。根据谁主张谁举证的证据规则，长江公司未就涉诉扶梯的阻挡装置等安全防护装置的设置主体提供证据予以证实，因此不能认定系奥的斯公司的原因导致不能及时报检且不具备验收条件，长江公司应对此承担举证不能的不利后果。依照《中华人民共和国合

依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。奥的斯公司、长江公司签订的设备安装合同明确约定了工程量、工程款的计算、安装工艺流程等信息，系双方真实的意思表示，且不违反相关法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。奥的斯公司、长江公司之间签订的《设备安装合同》中明确约定了安装施工期及付款方式，奥的斯公司依前述合同的约定已履行了安装义务，长江公司应完全履行对待给付安装费用义务，故奥的斯公司诉请长江公司支付尚余安装费327500元予以支

山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁10民终1836号上诉人(原审被告)：山东长江汇泉集团置业有限公司。住所地威海市文登区米山路***号。法定代表人：杨玉江，董事长。委托诉讼代理人：赵磊，男，该公司法律顾问。委托诉讼代理人：于舒，女，该公司法律顾问。被上诉人（原审原告）：奥的斯机电电梯有限公司（原名为西子奥的斯电梯有限公司），住所地杭州市江干区九环路28号。法定代表人：朱康正，……