装饰装修合同纠纷 （2014）珠中法民三终字第468号

景鑫装饰公司与王志葵成立装饰装修工程合同，景鑫装饰公司完成工程任务，王志葵负有支付相应工程款（报酬）的义务。根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条规定，建设工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。王志葵在景鑫装饰公司完成工程任务后，接收使用（入住）景鑫装饰公司装修的房屋，视为验收，其认为景鑫装饰公司完成的工程存在质量问题，没有证据支持，原审法院不予采信。由于双方在签订合同及工程施工过程中，约定的付款期限不明确，导致双方对工程款支付问题产生争议，且双方同意更改设计导致增加工程量，施工工期应相应延长。因此，景鑫装饰公司认为王志葵在施工期间迟延支付工程进度款，王志葵认为景鑫装饰公司延误工期，没有事实依据，原审法院均不予采信。王志葵要求景鑫装饰公司支付延误工期违约金36750元，租住房屋、交通费及精神损失费5000元，对房屋存在问题进行维修，赔偿王志葵1万元的诉讼请求，均不成立。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；利息从应付工程价款之日计付。王志葵在

景鑫装饰公司与王志葵成立装饰装修工程合同，景鑫装饰公司完成工程任务，王志葵负有支付相应工程款（报酬）的义务。根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条规定，建设工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。王志葵在景鑫装饰公司完成工程任务后，接收使用（入住）景鑫装饰公司装修的房屋，视为验收，其认为景鑫装饰公司完成的工程存在质量问题，没有证据支持，原审法院不予采信。由于双方在签订合同及工程施工过程中，约定的付款期限不明确，导致双方对工程款支付问题产生争议，且双方同意更改设计导致增加工程量，施工工期应相应延长。因此，景鑫装饰公司认为王志葵在施工期间迟延支付工程进度款，王志

广东省珠海市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）珠中法民三终字第468号上诉人（原审被告、反诉原告）：王志葵，女，汉族，1962年10月11日出生，住河南省平顶山市。委托代理人：王金钢，男，汉族，1979年4月9日出生，住吉林省吉林市。被上诉人（原审原告、反诉被告）：珠海市景鑫装饰工程有限公司，住所地：珠海市斗门区，现住广东省珠海市香洲区。法定代表人：陆辉。上诉人王志葵与被上诉人珠海市景鑫装……