承揽合同纠纷 （2014）镇商终字第00237号

金东公司与亨威公司签订的定作合同合法有效。亨威公司向金东公司供应混凝土共计529.5立方米，双方不持异议，予以确认，亨威公司要求金东公司支付价款157190元的诉讼请求，予以支持。金东公司与亨威公司合同约定混凝土款为月结95%，亨威公司4月、5月所供混凝土金东公司未按约结算，为此亨威司即停止供应混凝土，应认定金东公司未按照合同约定进行结算构成违约。金东公司提交的证据材料不足以证明亨威公司所供混凝土存在质量问题及亨威公司单方无故终止履行合同构成违约。因金东公司违约，亨威公司请求解除与金东公司的合同，本院予以支持。亨威公司要求金东公司给付自2013年7月1日起按照年息9.22%计算逾期付款利息损失，不违反法律规定，法院予以支持，但因亨威公司于2014年2月13日当庭提出解除合同，故价款157190元中的5%部分的利息应从解除合同次日起计算。金东公司对亨威公司的反诉请求，缺乏事实和法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十四条第一款、第九十四条第四项、第九十六条第一款、第九十七条、第二百六十三条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第四十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决：一、亨威

金东公司与亨威公司签订的定作合同合法有效。亨威公司向金东公司供应混凝土共计529.5立方米，双方不持异议，予以确认，亨威公司要求金东公司支付价款157190元的诉讼请求，予以支持。金东公司与亨威公司合同约定混凝土款为月结95%，亨威公司4月、5月所供混凝土金东公司未按约结算，为此亨威司即停止供应混凝土，应认定金东公司未按照合同约定进行结算构成违约。金东公司提交的证据材料不足以证明亨威公司所供混凝土存在质量问题及亨威公司单方无故终止履行合同构成违约。因金东公司违约，亨威公司请求解除与金东公司的合同，本院予以支持。亨威公司要求金东公司给付自2013年7月1日起按照年息9.22%计算逾期付款利息损失

江苏省镇江市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）镇商终字第00237号上诉人（原审被告、反诉原告）金东纸业（江苏）股份有限公司，住所地江苏省镇江市大港兴港东路8号。法定代表人黄志源，该公司董事长。委托代理人李冰。委托代理人吴华忠。被上诉人（原审原告、反诉被告）镇江亨威混凝土有限公司，住所地江苏省镇江市丹徒区辛丰镇辛桥村。法定代表人胡中华，该公司董事长。委托代理人王国成，江苏君业律师事务所律师……