装饰装修合同纠纷 （2018）鲁01民终729号
裁判要旨
原告作为自然人不具有承包办公楼装饰装修工程的资质，故原、被告于2016年5月所签订的装饰装修合同为无效合同。原告是因被告未能及时支付装修中期款而撤出，而且被告也未举证证明其曾对原告的装修施工质量提出异议并拒绝接收原告的装修成果，故应当参照原、被告的合同约定价款给予原告一定的经济补偿。鉴于原告撤场后涉案房屋又由其他单位进行了装修，目前已无法通过鉴定的方式对原告所装修部分的工程价款进行确定。导致原告撤场的过错在于被告，缺乏施工资质的主要过错在于原告，一审法院根据双方的过错程度及原告施工的具体情况酌定被告应当支付给原告相当于合同约定价款60%的经济补偿，扣除被告已付的4万元，被告还应支付38000元。因原、被告所签订的合同无效，故原告按照合同约定主张每天50元的违约金，理由不当，一审法院不予支持。因系反诉原告自身过错导致延误工期，故反诉原告要求反诉被告赔偿延误工期经济损失并返还已付装修款，理由不当，一审法院不予支持。判决：一、被告山东邦倬供应链管理有限公司于判决生效之日起十日内支付原告王家飞装修款38000元；二、驳回原告王家飞的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告山东邦倬供应链管理有限公司的反诉
摘要
山东邦倬供应链管理有限公司与王家飞装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁01民终729号上诉人（原审被告、反诉原告）：山东邦倬供应链管理有限公司，住所地济南市。法定代表人：张广宪，总经理。委托诉讼代理人：高振举，山东宝亭律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：王家飞，男，1983年8月30日出生，汉族，住济南市。委托诉讼代理人：张超，山东海蔚律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙美，山东海蔚律师事务所律师。上……