装饰装修合同纠纷 （2021）鲁02民终4445号

本案的争议焦点为：1.被告是否应向原告支付工程款？2.如需支付，则工程款的数额及利息如何认定？3.被告是否应向原告支付瓷砖款项？ 1.原告、被告在签订《亚德里亚海湾三期样板间精装修施工合同》后，原告对样板间工程及5#、7#公共区域、11#室内及公共区域精装修工程进行了部分施工，被告于2018年2月22日向原告发送《关于解除合同关系以及进行工程量确认的通知》，以原告工期拖延、工程违法转包、未支付工人工资等问题要求原告撤场。因被告并未提交证据证明原告存在工期拖延、违法转包、未支付工人工资等问题，故本院对其主张不予认定。被告无故要求原告停止施工，应向原告支付已完工工程的工程款。 2.涉案工程经原告委托鉴定工程造价，青岛公信永和工程管理咨询有限公司作出的《工程造价鉴定意见书》，其中关于工程造价为5073454.91元。针对原、被告对鉴定意见书提出的异议，本院做如下分析判定： 关于被告提出的原告有地面施工未完成部分涉及金额389017.31元；顶面施工部分未完成部分涉及金额496895.16元；墙面施工部分未完成部分涉及金额728685.96元；安装未完成部分涉及金额992426.23元，应从造

本案的争议焦点为：1.被告是否应向原告支付工程款？2.如需支付，则工程款的数额及利息如何认定？3.被告是否应向原告支付瓷砖款项？ 1.原告、被告在签订《亚德里亚海湾三期样板间精装修施工合同》后，原告对样板间工程及5#、7#公共区域、11#室内及公共区域精装修工程进行了部分施工，被告于2018年2月22日向原告发送《关于解除合同关系以及进行工程量确认的通知》，以原告工期拖延、工程违法转包、未支付工人工资等问题要求原告撤场。因被告并未提交证据证明原告存在工期拖延、违法转包、未支付工人工资等问题，故本院对其主张不予认定。被告无故要求原告停止施工，应向原告支付已完工工程的工程款。 2.涉案工程经原告委

山东省青岛市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁02民终4445号 上诉人（原审原告）：武汉创高建装股份有限公司，住所地：湖北省武汉市江岸区。统一社会信用代码：91xx92。 法定代表人：程进，总经理。 委托诉讼代理人：周松子，上海市锦天城（武汉）律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：山东宝都房地产开发有限公司，住所地：青岛市黄岛区，统一社会信用代码：91xx10。 法定代表人：张闰航……