房屋拆迁安置补偿合同纠纷 （2018）鲁15民终1216号
裁判要旨
原告何有林与被告姜楼镇政府、被告姜楼村委会签订的《拆迁补偿安置协议》、《安置补充协议》，均是双方当事人真实自愿的意思表示，两份协议均为有效合同，双方均应按照合同约定履行义务。从本案审理查明的实际情况看，原告何有林是按照开发商交齐房款才能交接房屋的规定，于2016年5月30日向开发商交齐的购房款，此时按照原被告签订的协议已逾期5个月，该逾期是由于原告自己未向开发商交齐房款造成的，并不表明被告违约，故原告依据《安置协议（补充）》起诉二被告违约，并要求二被告承担违约金之主张，没有事实根据及法律依据，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：驳回原告何有林的诉讼请求。案件受理费4134元，由原告承担。二审诉讼中，上诉人何有林提交姜楼村拆迁户回迁安置协议，拟证明2016年5月29日由村委会主任方东旺、镇政府副镇长赵功庆把上诉人的平方所剩款结算后还应当向上诉人退还约8平方的款项，该款项折抵到上诉人所购买的车库款中，上诉人的回迁楼房是不应交钱的。被上诉人姜楼镇政府质证意见为：在该份证据中，被上诉人没有看出其要证实的退还8平方费用的内容，而且需要纠正一点，即使按照退还8
摘要
何有林、山东省东阿县姜楼镇人民政府房屋拆迁安置补偿合同纠纷二审民事判决书 房屋拆迁安置补偿合同纠纷
正文（节选）
山东省聊城市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁15民终1216号上诉人（原审原告）:何有林，男，1968年1月2日出生，汉族，农民，住山东省东阿县。委托诉讼代理人：董庆香，女，1968年2月4日出生，汉族，农民，住址同上，系何有林之妻。委托诉讼代理人：常文东，东阿同圆法律服务所法律工作者。被上诉人（原审被告）：山东省东阿县姜楼镇人民政府。法定代表人：张正伟，镇长。委托诉讼代理人：杨学昊，……