建设工程施工合同纠纷 （2017）陕03民再4号
裁判要旨
双方当事人于2010年7月31日签订的《建设工程施工合同》，真实、自愿、不违反法律规定，应为有效合同。在施工过程中，工程所在地的行政管理部门以原被告未办理建筑工程施工许可证为由，责令双方即日起全面、彻底停工整改。双方理应积极配合行政管理部门，协商解决问题。但在随后的行政管理部门的协调以及双方的协商中，双方均没有积极落实已有的协商意见，使工程恢复施工。双方均应对合同不能履行承担相应的责任。《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定：当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。对于该合同在2012年6月19日双方达成复工协议前不能履行所造成的损失，依照上述法律规定，应各自承担。但在该复工协议达成后，被告未按该协议约定的日期和金额支付工程款，应承担违约责任，就此造成原告停工期间的机械设备、模板、人员工资等损失应予以赔偿，原告主张的损失费用较高，本院酌情认定为450万元，由被告向原告予以赔偿。关于工程款的认定，鉴定意见中未计入总价由法庭确认的项目中，第六、第七项即6、塔吊基础（1座）扣减定额规定费用41100.40元；7、鉴于已完工程应计养老保险统筹费556576.49元；鉴于塔吊基础已做，
摘要
陕西康泰置业有限公司与陕西广汇建筑有限公司建设工程施工合同纠纷再审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
陕西省宝鸡市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）陕03民再4号再审申请人（原审被告、反诉原告）：陕西康泰置业有限公司，住所地西安市新城区新科路1号1幢。法定代表人：蒋平，总经理。委托代理人：童明慧，陕西稼轩律师事务所律师。委托代理人：赵红生，陕西稼轩律师事务所律师。被申请人（原审原告、反诉被告）：陕西广汇建筑有限公司，住所地宝鸡市群众路革新巷24号。法定代表人：董广利，该公司董事长。委托代理……