建设工程施工合同纠纷 （2018）豫05民终1636号

依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力。本案原、被告于2012年2月13日、2012年5月8日分别签订的《安阳大上海国际温泉广场工程施工协议》、《建设工程施工合同》，均系当事人真实意思表示，合同内容不违反国家法律强制性规定，合法有效。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同。2014年12月7日所签《安阳大上海国际温泉广场项目复工会议纪要》内容显示对于前期停工损失问题，若双方意见分歧较大而无法达成一致的，双方同意将有关停工损失纠纷依法向人民法院进行诉讼。故对被告以此为由不进行后续工程施工的理由，不予采信。关于被告抗辩的原告擅自变更规划设计和建筑结构的理由，根据合同约定，上述内容属于建设单位负责申请办理的事项，被告不能以此作为其拒不施工的理由。关于安阳市政府相关部门行政命令是否禁止本案工程进行施工地问题，因原告已经提供可以施工的相关验收合格文件，故对被告该辩称不予采信。被告作为《建设工程施工合同》的施工方，其最主要的义务就是按照合同约定施工；原告作为发包方，其最主要义务就是按照合同约定及时支付工程款项。本案中，原、被告均认可被告已将住宅部分建筑工程完工，原告尚

南通中厦建筑工程总承包有限公司、河南康臣置业有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

河南省安阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫05民终1636号上诉人（原审被告）：南通中厦建筑工程总承包有限公司，住所地江苏省海门市天补镇。法定代表人：施善高，该公司董事长。委托诉讼代理人：黄李平，该公司员工。委托诉讼代理人：王磊，河南骏腾律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南康臣置业有限公司，住所地河南省安阳市文峰区永明路与迎春东街交叉口东南角。法定代表人：常家美，该公司执行董事……