建设工程施工合同纠纷 （2016）渝01民初字第79号
裁判要旨
本案的争议焦点是：一、城建分公司是否系《尚信国际广场钢结构工程工程施工合作协议》的当事人；二、《尚信国际广场钢结构工程工程施工合作协议》是否有效、是否应当解除；三、德感公司欠付工程款本金和停工损失；四、汇凯公司是否享有建设工程价款优先受偿权；五、城建分公司对德感公司的支付义务是否共同承担支付责任；六、尚信公司对德感公司和城建分公司的支付义务是否承担连带责任。现分别评述如下： 一、关于城建分公司是否系《尚信国际广场钢结构工程工程施工合作协议》的当事人。 本院认为，城建分公司不是《尚信国际广场钢结构工程工程施工合作协议》的当事人。主要理由如下：第一，《尚信国际广场钢结构工程工程施工合作协议》是汇凯公司与德感公司签订。第二，虽然汇凯公司认为其只与德感公司签订了合同，但在合同实际履行中，德感公司至始至终并未介入，而无论是收方还是结算，还是支付工程款，均是与城建分公司进行联系。但是，城建分公司在庭审中明确表示其从未与汇凯公司签署过任何协议，也未加入案涉工程的合同履行或表示对案涉工程项下债务的承担。第三，虽然汇凯公司举示了部分证据证明在涉案工程设计交底、进度款审批、单项验收等环节均由城建分公司负责
摘要
重庆汇凯钢结构建筑有限公司与重庆市德感建筑安装工程有限公司、北京城建集团有限责任公司重庆分公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
重庆市第一中级人民法院 民 事 判 决 书 （2016）渝01民初字第79号 原告：重庆汇凯钢结构建筑有限公司，住所地重庆市渝北区回兴街道银锦路97号，统一社会信用代码91500112621921830K。 法定代表人：袁正耕，董事长。 委托诉讼代理人：张正杰，重庆康实律师事务所律师。 委托诉讼代理人：徐振华，重庆康实律师事务所律师。 被告：重庆市德感建筑安装工程有限公司，住所地重庆市江津区德感正……