建设工程分包合同纠纷 （2018）晋71民终6号
裁判要旨
山西三建与太原铁建签订的《建设工程施工专业分包合同》系双方真实意思表示，均应按约履行。合同专用条款21.2约定了合同工程款（进度款）的支付方法，但山西三建起诉主张的工程款为竣工结算款，故应适用合同通用条款24.3的约定。山西三建依约履行了施工义务，在向太原铁建移交整个分包工程后，太原铁建未按合同约定支付相应工程结算款构成违约，应当承担相应的民事责任。本案认定的工程竣工时间为2015年11月4日，太原铁建应付工程结算款的时间为2015年12月2日前，欠付工程款金额为3019817.51元（9570371.51元[实际应付工程款]-617万元[已支付工程款]-380554元[薄型防火涂料+厚型防火涂料]）。故该院对山西三建主张太原铁建支付工程款本金3019817.51元及自2015年12月3日起至该判决指定的履行期限届满之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息予以支持，对超过部分不予支持。关于山西三建主张太原铁建支付365000元违约金的诉讼请求，该院认为，双方订立的合同中并未约定太原铁建延期付款的违约金计算方法，故对山西三建主张太原铁建支付违约金的诉讼请求，该院不予支持。关于太原
摘要
山西三建集团有限公司与中铁六局集团太原铁路建设有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
太原铁路运输中级法院民 事 判 决 书（2018）晋71民终6号上诉人（原审原告）：山西三建集团有限公司，住所地山西省长治市太行东街266号（山西三建商务大厦1幢14层1401号）。法定代表人：刘仁旺，董事长。委托诉讼代理人：王莹，山西谦诚律师事务所律师。委托诉讼代理人：王小雨，山西谦诚律师事务所律师。上诉人（原审被告）：中铁六局集团太原铁路建设有限公司，住所地山西省太原市杏花岭区建设北路442号……